河南商丘的杨展，这人怎样
在1999年，商丘展业公司与暨阳建设公司签订了一份建设工程施工合同，规定了京港花园三栋商住楼的施工内容、承包方式、工期、价款以及违约责任。合同生效后，暨阳建设公司开始施工，但在履行过程中，商丘展业公司将部分工程转包给其他公司。尽管合同中规定了工期和质量标准，但工程实际竣工日期在2003年3月27日，这比合同约定的2000年12月1日晚了近三年。法院判决认定暨阳建设公司因逾期交工需支付违约金，但考虑到商丘展业公司的分包行为影响了暨阳建设公司的施工进度，暨阳建设公司的违约责任被适当减轻。关于工程质量，虽然双方认可为合格，但商丘展业公司要求支付未达优良标准的违约金未被支持，因为缺乏专业部门的评定。最终，法院判决暨阳建设公司赔偿延期交工违约金，并维持部分诉讼请求。
上一篇：商丘市梁安建设管理有限公司怎么样
多重随机标签